入札情報は以下の通りです。
| 件名 | 船橋市公共施設電力需給 |
|---|---|
| 種別 | 物品 |
| 入札区分 | 事後審査）千葉県 |
| 公示日または更新日 | 2019 年 7 月 3 日 |
| 組織 | 千葉県船橋市 |
| 取得日 | 2019 年 7 月 3 日 |
資格区分資格等格付納入実績その他入札期間令和元年 7月16日 (火) 午前 9時00分 から令和元年 7月19日 (金) 午後 5時00分 まで (郵送の場合は、当日必着)船橋市公告第2号の72案件番号及び案件名 D70 船橋市公共施設電力需給納入場所 本庁舎他『船橋市公共施設電力需給』の一般競争入札の実施について 地方自治法施行令第１６７条の６の規定により、一般競争入札を次のとおり実施する。本入札は、ちば電子調達システムにより行う。
なお、本入札の入札手続等は、『船橋市物品調達等一般競争入札実施要領』及び『船橋市電子調達システム運用基準(物品調達等)』に基づき実施する。
令和元年 6月28日記船橋市長 松戸 徹令和元年10月1日0時から令和2年 9月30日24時まで非公開 予定価格( 公 印 省 略 )案件内容 別紙仕様書のとおり納入期限本入札の参加者に必要な資格等電気事業法第2条の2の登録を受けている者Ａランク質問方法開札日時及び場所 令和元年 7月23日 (火) 午後 1時30分 船橋市役所６階入札室上記期間までに入札執行課へＥメール又はFAXにて行うこと。
【Ｅメールアドレス】 keiyaku@city.funabashi.lg.jp＊E-mail、FAXともに契約課へ送信後、必ず電話により着信確認をすること。
入札保証金免除する。ただし、期限までに契約を締結しないときは、落札金額の１００分の５に相当する額の違約金を徴収する。
設計図書等に対する質問締切日等令和元年 7月 5日 (金) 正午まで【FAX】 047-436-2184過去に国又は地方公共団体と電力需給契約の履行実績があること。
物品調達【電子入札】競争参加資格確認申請書に添付する書類質問があった場合の回答は、令和元年7月9日までに入札情報サービスに掲載する。
電子入札システムにおいて、令和元年 7月12日 (金) 午後 5時00分 までに下記必要書類を添付して申請すること。
【紙入札】令和元年 7月12日 (金) 午後 5時00分 (郵送の場合は、当日必着)までに下記必要書類に『紙入札届』を添えて、入札執行課窓口へ持参又は指定場所に郵送すること。
【審査結果】(１)一般競争入札参加資格要件確認申請書(入札情報サービスに掲載している書式)(２)資格を証明する書類(３)実績を証明する書類(契約書・仕様書の写し)(４)環境評価項目報告書(関係書類または図表を添付すること)・平成30年４月１日以降に、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第３４条第４項の規定に基づき、同法第３１条に規定する納付金が未納である旨の公表がなされた者でないこと。
・船橋市電気の調達に係る環境配慮契約実施要領第4条で定める項目について、同要領別表により算定した得点の合計が70点以上であること。
・代表者が同一の法人にあっては、１つの法人のみでの参加を認める。
入札参加申請書受付締切日等令和元年 7月12日 (金) 午後6時までに通知する。
支出区分 月払い備考本入札は､地方自治法( 昭和２ ２ 年法律第６ ７号) 第２ ３ ４ 条の３の規定による長期継続契約であるため､本契約締結日の属する年度の翌年度以降において､歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は契約の変更又は解除をすることができる。
受注者は、契約の変更又は解除された場合に損害が生じたときは、その損害の賠償を請求することができる。
内訳書の添付有(１)入札書の内訳書欄に入札金額に対応した入札金額内訳書を電子ファイルで添付すること。
(２)入札金額内訳書の様式は、入札情報サービスに掲示している指定書式を用いること。提出しない場合又は指定書式を用いない場合には入札を無効とする。
(３)入札金額と入札金額内訳書の合計金額が同一とならないときはその入札を無効とする。
詳細は、入札金額内訳書の注意事項を参照すること。
③ちば電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合は、入札の取り止め、又は開札日時等の延期を行うことができる。
また、すべての業者を紙での入札へ移行することができるものとする。
④その他入札公告後、予測できない事情により入札の競争性、公平性、公正性を保つことが困難であると認められるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることができる。
入札の取り止め等①入札参加を認められた者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められたときは、当該入札参加者を参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
入札執行課窓口にて、 令和元年 7月19日 まで公表する。
入札書受付締切日時までは、いつでも入札を辞退することができる。
申請書等の虚偽記載ＩＣカードの名義人本市入札参加資格審査を申請した代表者又は代理人(年間委任状にある受任者)とする。ただし、代理人は代表者のＩＣカードを利用できるものとする。
②入札者が１者である等により、競争性を確保することが困難であると判断した場合には、入札を取り止めることができる。
２回(再度入札１回を含む)再度入札における入札書受付締切日時は、開札日の翌開庁日の午後 4時00分までとし、開札は同日中に行う。
１回目の入札において、紙入札を行った者は、入札書受付締切日時までに入札書を入札執行課まで持参すること。
詳細については、１回目の開札日に送付する『再入札通知書』で確認すること。
入札の辞退提出された申請書等に明らかな虚偽があり、特に悪質と認められる場合には、船橋市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づき指名停止することができる。
入札参加資格審査結果への不服入札参加資格の審査結果に不服がある者は、通知日から起算して閉庁日を除き３日以内に書面にて説明を求めることができる。説明を求められた場合には、受理した日から起算して閉庁日を除き３日以内に回答する。
入札執行課 契約課 物品契約係 電話 ０４７－４３６－２１７７落札者の決定方法及び契約金額落札者の入札金額内訳書に記載の単価(税込)をもって契約する。
問い合わせ先契約書の縦覧無効となる入札 『船橋市物品調達等一般競争入札実施要領』第１７条に該当する入札開札方法開札日時後に速やかにちば電子調達システムで行う。
紙入札業者がいる場合は、入札執行職員が、紙入札書を開封し、その内容をちば電子調達システムに登録後、電子入札書を一括開封し、開札を行うものとする。
入札金額各項目の単価に仕様書等で定める予定数量を乗じた額の総合計額(税込)とする。なお、各単価は、小数点第２位までとする。詳細は、入札金額内訳書を参照すること。
開札への立ち会い開札の立ち会いを希望する者は、『一般競争入札参加資格要件確認申請書』記載責任者欄で“希望する”とし、開札時間１０分前までに入札執行課窓口へ来ること。
入札回数及び再度入札契約保証金落札単価(税込)に仕様書等で定めた予定数量を乗じた額の総合計額の１００分の１０以上。
ただし、過去２年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上締結し、これらを全て誠実に履行した実績を有する場合には、納付を免除する。
号設 計審 査補 佐係 長係 員設 計浄 書検 算一金課 長設 計 費 総 額業 務 名業 務 実 施 場 所施 設 名年度科目 令和元年度電 気 料 金 設 計 書 令和元年5月 日 千 葉 県 船 橋 市 役 所 委 託 番 号別紙参照船橋市公共施設電力需給令和元年 10月 1日 から 令和2年 9月30日 まで設計年月日別紙参照別紙参照円(消費税相当額及び地方消費税相当額を含む)委 託 期 間業 務 概 要 船橋市が保有する公共施設(78箇所)で使用する電力を、小売電気事業者から需給するものである。
番号 名 称 種 別 形 状 数 量 単 位 単価(円) 金 額(円)1 基本料金 年額 12 月2予備電源料金(本庁舎)常時変電所以外からの供給 年額 12 月3 ピーク時間料金(西浦処理場) 年額 83,130 kWh/年4 夏季昼間時間料金(西浦処理場) 年額 268,300 kWh/年5 その他季昼間時間料金(西浦処理場) 年額 1,040,070 kWh/年6 夜間時間料金(西浦処理場) 年額 1,260,060 kWh/年7 夏季料金(本庁舎・その他施設) 年額 4,487,980 kWh/年8 その他季料金(本庁舎・その他施設) 年額 12,783,330 kWh/年9 再生可能エネルギー発電促進賦課金 年額 19,922,870 kWh/年計摘 要第1号単価表第2号単価表番号 名 称 種 別 形 状 数 量 単 位 単価(円) 金 額(円)1 基本料金 月額 8,731 kW第1号単価表摘 要乗数(力率割引率)0.85番号 名 称 種 別 形 状 数 量 単 位 単価(円) 金 額(円)1予備電源料金(本庁舎)常時変電所以外からの供給 月額 1,600 kW第2号単価表摘 要
仕 様 書1．概 要(1)件 名 船橋市公共施設電力需給(2)需要場所 別紙1のとおり 78施設2．仕 様(1)電気供給条件等1 供給電気方式 交流3相3線式2 供給電圧(標準電圧) 6,000V(公称電圧6,600V)3 計量電圧(標準電圧) 6,000V(公称電圧6,600V)4 標準周波数 50Hz5 受電方式 1回線受電方式(本庁舎は2回線受電 本線予備電源線方式)6 蓄熱・太陽光設備 別紙1のとおり7 供給地点特定番号・計量日等 別紙2のとおり(2)契約電力及び使用電力量等1 契約電力表示：kW別紙3のとおり。本庁舎及び西浦処理場を除いた各施設の供給開始後の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。本庁舎については、常時供給及び予備電源ともに1,600kWとする。西浦処理場については、504kWとする。本庁舎及び西浦処理場の契約電力は、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測される値が原則としてこれを超えないものとする。また、予備電源とは、常時供給変電所以外の変電所から供給を受け、常時供給電圧と同電位で供給するものとする。2 予定使用電力量(年間)表示：kWh施設別は、別紙3のとおり。ただし、気象条件や社会経済情勢によって、増減する可能性がある。3 使用電力量実績別紙4のとおり。(3)需給期間令和元年10月1日0時から令和2年9月30日24時まで(4)電力量等の検針1 計量日原則として現在の計量日を引き継ぐものとする。2 自動検針装置対象施設は全て設置済み。3 電力会社の検針方法通信端末による自動検針4 計量器の構成電力需給用複合計器(通信機能付)(5)需給地点別紙1のとおり。(6)電気工作物の財産分界点別紙1のとおり。(7)保安上の責任分界点別紙1のとおり。3．契約方法及び支払方法(1)契約方法表1のとおり、単価を見積もり入札するものとする。また、見積もりの総額で入札し、基本料金(単価)及び電力量料金(単価)を定め、月ごとに契約電力及び使用電力量に応じて料金を支払う単価契約とする。なお、令和元年10月に消費税率及び地方消費税率の変更が予定されているため、入札にあたっては変更後の税率を考慮して入札すること。(2)支払方法月毎の後払いとし、千葉銀行で支払い可能な納付書による支払いを基本とする。納付書は別紙5に準じた形式とする。また、別紙6のように対象施設ごとのお客様番号と、使用電力量、電気料金をまとめたCSVファイルをデータにて毎月送付すること。表1料 金 名 予定数量 単位 単 価基 本 料 金104,772kW /年 円(8,731×12)予備電源料金(本庁舎)常時変電所以外からの供給19,200kW /年 円(1,600×12)西浦処理場電力量料金ピーク時間 83,130 kWh/年 円昼間時間(夏季) 268,300 kWh/年 円昼間時間(その他季) 1,040,070 kWh/年 円夜間時間 1,260,060 kWh/年 円本庁舎その他施設電力量料金夏季 4,487,980 kWh/年 円その他季 12,783,330 kWh/年 円再生可能エネルギー発電促進賦課金 19,922,870 kWh/年 2.95円※ 夏季は、7月1日から9月30日までの期間とする。※ その他季は、10月1日から翌年の6月30日までの期間とする。※ 日曜・祝日は、当該地域の旧一般電気事業者の小売部門(東京電力エナジーパートナー株式会社)の電気需給約款［特定規模需要(高圧)］にて定められている日とする。※ ピーク時間は、夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間とする。ただし、日曜・祝日は除くものとする。※ 昼間時間は、毎日午前8時から午後10時までの時間とする。ただし、ピーク時間及び日曜・祝日を除くものとする。※ 夜間時間は、ピーク時間及び昼間時間以外の時間とする。4．特記事項(1)力率は、契約期間中100％を保持する予定であるので、力率は100％とし入札価格を算定する。(2)フリッカ発生機器等、電気の質に影響を与える負荷設備は特に有していない。(3)各月の電気料金算定方法は、基本料金について力率割引または割増しを行う場合、電気料金について燃料費調整を行う場合、または再生可能エネルギー発電促進賦課金の取り扱いやその他の要因による電気料金の調整、及び仕様書に記載のないその他の供給条件については、当該地域の旧一般電気事業者の小売部門(東京電力エナジーパートナー株式会社)の電気需給約款［特定規模需要(高圧)］に依るものとし、これに依りがたい場合は別途協議するものとする。(4)燃料費調整額は入札価格の算定にあたっては考慮しないこととするが、契約後は(3)に示す電気料金の燃料費調整等(当該地域の旧一般電気事業者の小売部門(東京電力エナジーパートナー株式会社)の当該時期の発表分を適用)を行うものとする。なお、外税業者においては燃料費調整単価等について消費税を除き算出し、他の料金との合計から消費税を算出するものとする。この際、端数処理が生じた場合、別途協議するものとする。(5)電力供給における料金その他を計算する場合の単位及びその他の端数処理は次のとおりとする。1 契約電力及び最大需要電力の単位は1kWとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。2 使用電力量の単位は1kWhとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。3 力率の単位は1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。4 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。5 消費税額及び地方消費税額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てる。(6)小売電気事業者にあっては、電力量等の検針に必要な機器の準備及び機器交換工事作業等について調整が必要な場合には、当該地域の旧一般電気事業者の送配電部門(東京電力パワーグリッド株式会社)と調整すること。(7)事故等が発生した場合の連絡体制を確立させておくとともに、当方が指定する連絡先へ指示・報告ができるようにしておくこと。5．その他(1)本業務の遂行において、知り得た秘密については、第三者にこれを漏らしてはならない。また、個人情報の保護に努めること。(2)その他、仕様書に定めのない事項については、発注者・受託者両者協議の上、決定すること。(3)各月の電気使用量(施設別・日別・時間帯別)は30分単位とし、別紙6のCSVファイルとは別に、電子データを提出すること。
6．添付資料(1)【別紙1】需給地点等一覧(2)【別紙2】供給地点特定番号・計量日等(3)【別紙3】契約電力及び年間予定使用電力量(4)【別紙4】年間使用電力等実績(5)【別紙5】納付書様式(参考書式)(6)【別紙6】CSVファイル様式(参考書式)別紙１需給地点一覧 平成31年4月現在数 施設(建物)名 業種及び用途 所在地 電話 需給地点電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点太陽光発電設備蓄熱設備自動検針装置２回線受電(本線予備電源線方式)その他特記事項1 本庁舎 事務所湊町2丁目10番25号436-2172東京電力㈱が施設した供給用配電箱内の東京電力㈱の母線と船橋市の断路器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ○2 分庁舎 事務所 湊町2丁目1番4号 436-2172東京電力㈱が施設した供給用配電箱内の東京電力㈱の母線と船橋市の断路器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×3 庁舎別館 事務所湊町2丁目8番11号436-2172東京電力㈱が施設した供給用配電箱内の東京電力㈱の母線と船橋市の断路器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×令和2年度内に低圧受電に変更の可能性あり4 福祉ビル 事務所 本町2丁目7番8号 436-2172東京電力㈱が施設した供給用配電箱内の東京電力㈱の母線と船橋市の断路器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×5 二宮出張所[庁] 出張所滝台1丁目1番20号464-1811船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×6芝山出張所[庁], 私立保育所複合施設出張所、保育園芝山3丁目10番8号463-2561船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×7西船橋出張所 ,老人憩いの家、地域ステーション複合施設出張所等西船4丁目17番3号433-4321船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×8三山市民センター 等複合施設集会所、出張所三山8丁目19番1号473-3100船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×9船橋スカイビル(男女共同参画センター)相談所等 宮本2丁目1番4号 423-0757船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×10中央老人福祉センター老人福祉施設夏見台1丁目11番3号438-1105船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×11北部福祉会館等複合施設老人福祉施設、保健福祉施設等三咲7丁目24番1号449-7601船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×12 西部福祉会館老人福祉施設、児童福祉施設藤原3丁目2番15号429-0810船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×13 南部福祉会館 老人福祉施設湊町1丁目11番19号495-8011東京電力㈱が施設した供給用配電箱内の東京電力㈱の母線と船橋市の断路器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×14 社会福祉会館老人福祉施設、保健福祉施設等薬円台5丁目31番1号466-1381東京電力㈱が施設した供給用配電箱内の東京電力㈱の母線と船橋市の断路器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×15ケア・リハビリセンター等複合施設病院飯山満町2丁目519番地3461-9994船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×空調工事予定あり16 看護専門学校 学校金杉1丁目28番7号430-1115船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×17身体障害者福祉作業所太陽 ,身体障害者福祉ホーム若葉 複合施設障害者福祉施設二和西5丁目7番17号449-6993船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×18海神児童ホーム, 西簡易マザーズホーム , 老人憩いの家 複合施設児童館、
障害者福祉施設海神町2丁目264番地5432-4661船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×19 宮本第一保育園 保育園宮本6丁目26番27号422-5639船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×20 浜町保育園 保育園 浜町1丁目1番1号 431-3262船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× ○ ○ ×21 若松保育園 保育園 若松2丁目6番3号 433-4041船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× ○ ○ ×22 湊町保育園 保育園湊町1丁目16番23号431-4961船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×23 千鳥保育園 保育園 南本町13番1号 431-5061船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×24 西船保育園 保育園西船6丁目1番24号047-333-8187船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× ○ ○ ×25 本中山保育園 保育園本中山5丁目6番1号424-7011船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×26 行田保育園 保育園 行田3丁目1番2号 439-5000船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× ○ ○ ×27 高根保育園 保育園新高根4丁目19番2号463-1418船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× ○ ○ ×28 二宮保育園 保育園前原西6丁目1番12号472-1097船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× ○ ○ ×29習志野台第一保育園保育園習志野台2丁目50番3号465-4124船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×30習志野台第二保育園保育園習志野台6丁目7番1号464-3818船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×31 高根台保育園 保育園高根台2丁目2番2号466-2611船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× ○ ○ ×32 芝山第一保育園 保育園芝山3丁目10番4号462-7575船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×別紙１需給地点一覧 平成31年4月現在数 施設(建物)名 業種及び用途 所在地 電話 需給地点電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点太陽光発電設備蓄熱設備自動検針装置２回線受電(本線予備電源線方式)その他特記事項33 小室保育園 保育園 小室町3,305番地 457-1717船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× ○ ○ ×34青少年センター、海神第二保育園等複合施設保育園 本町1丁目23番7号431-2315船橋市が施設した第2号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×35 本町保育園 保育園本町6丁目7番18号424-7011船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×36 海神第一保育園 保育園海神2丁目13番25号448-4899船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×37 中央保育園 保育園本町4丁目17番21号422-2462東京電力㈱が施設した供給用配電箱内の東京電力㈱の母線と船橋市の断路器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×38保健福祉センター保健福祉施設 北本町1-16-55 409-3688船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ○ × ○ ×39農業センター 等複合施設農業施設 金堀町522番地1 457-7481船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×40 運動公園 スポーツ施設 夏見台6丁目4-1 438-4461船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×41運動公園 体育館スポーツ施設 夏見台6丁目4-1 438-4461船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×42法典公園 ＜グラスポ＞ 等複合施設スポーツ施設藤原5丁目9番10号438-3500船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×43船橋駅南口地下駐車場駐車場 本町1丁目3番1号 424-7029船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× 不明 ○ ×44消防局中央消防署合同庁舎 ,消防指令センター , 職員研修所 複合施設消防署､事務室湊町2丁目6番10号435-8664東京電力㈱が施設した供給用配電箱内の東京電力㈱の母線と船橋市の断路器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×45東消防署 前原分署消防署前原西1丁目6番1号478-3032東京電力㈱が施設した供給用配電箱内の東京電力㈱の母線と船橋市の断路器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×46西部消防保健センター消防署、保健福祉施設等本郷町457番地1047-302-2626東京電力㈱が施設した供給用配電箱内の東京電力㈱の母線と船橋市の断路器電源側接続点左記需給地点に同じ× ○ ○ ×47総合教育センター 等複合施設学習施設 東町834番地 422-7730東京電力㈱が施設した供給用配電箱内の東京電力㈱の母線と船橋市の断路器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×48 郷土資料館 展示施設薬円台4丁目25-19465-9680船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×49一宮少年自然の家宿泊施設長生郡一宮町東浪見7,493番地の20475-42-5711船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×50 青少年会館 集会所若松3丁目3番地の4434-5891船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×51中央公民館 ,市民文化ホール複合施設公民館、文化ホール本町2丁目2番5号 434-5551東京電力㈱が施設した供給用配電箱内の東京電力㈱の母線と船橋市の断路器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×52宮本公民館 等複合施設公民館、
児童館等宮本6丁目18番1号424-9840船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×53 海神公民館 公民館海神6丁目3番36号420-1001船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× ○ ○ ×54浜町公民館 等複合施設公民館等浜町2丁目1番15号434-1405東京電力㈱が施設した供給用配電箱内の東京電力㈱の母線と船橋市の断路器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×55東部公民館 ,消防団第十三分団2班器庫 (前原西) 等複合施設公民館、出張所等前原西2丁目21番21号(公民館)、前原西2丁目21番20号(分団器庫)477-7171船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× ○ ○ ×56 飯山満公民館 公民館飯山満町1丁目950番地の3424-4311船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×57薬円台公民館等複合施設公民館、児童館等薬円台5丁目18番1号469-4535東京電力㈱が施設した供給用配電箱内の東京電力㈱の母線と船橋市の断路器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×58西部公民館 等複合施設公民館、児童館等本中山1丁目6番6号047-333-5415東京電力㈱が施設した供給用配電箱内の東京電力㈱の母線と船橋市の断路器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×59 丸山公民館 公民館丸山5丁目19番6号439-0118船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×60塚田公民館 等複合施設公民館、児童館等前貝塚町601番地の1438-2610船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×61法典公民館 等複合施設公民館、出張所藤原7丁目33番7号438-3203船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ○ × ○ ×62西船レックス(葛飾公民館)公民館西船3丁目6番25-201号437-5072船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×63北部公民館 等複合施設公民館、出張所 豊富町4番地 457-0433船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ○ × ○ ×64 八木が谷公民館 公民館八木が谷2丁目14番6号448-5030船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×65三咲公民館 等複合施設公民館、児童館等三咲3丁目5番10号448-3291船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×別紙１需給地点一覧 平成31年4月現在数 施設(建物)名 業種及び用途 所在地 電話 需給地点電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点太陽光発電設備蓄熱設備自動検針装置２回線受電(本線予備電源線方式)その他特記事項66 松が丘公民館 公民館松が丘4丁目32番2号468-3750船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×67 小室センター公民館、児童館等小室町3,308番地 457-5144東京電力㈱が施設した供給用配電箱内の東京電力㈱の母線と船橋市の断路器電源側接続点左記需給地点に同じ× ○ ○ ×68 坪井公民館 公民館 坪井町1371番地 402-0271船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ○ × ○ ×69高根台公民館等複合施設公民館、出張所等高根台1丁目2番5号461-7061東京電力㈱が施設した供給用配電箱内の東京電力㈱の母線と船橋市の断路器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×70 夏見公民館 公民館夏見2丁目29番1号423-5119船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×71 高根公民館 公民館高根町2,885番地の3438-4112船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×72新高根公民館等複合施設公民館、児童館等新高根1丁目12番9号469-4944船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×73東図書館 等複合施設図書館、公民館習志野台5丁目1番1号463-3611船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×74北図書館 等複合施設図書館、
公民館等二和東5丁目26番1号448-4899東京電力㈱が施設した供給用配電箱内の東京電力㈱の母線と船橋市の断路器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×75 西図書館 図書館西船1丁目20番50号431-4385船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ○ × ○ ×76高瀬下水処理場上部運動広場(タカスポ)スポーツ施設 高瀬町56番地1 438-4461船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×77 清掃センター 事務所 東町896番地2 424-0151船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×78 西浦処理場 し尿処理場 西浦1丁目4番1号 435-6117船橋市が施設した第1号柱上の東京電力の架空引込線と船橋市の開閉器電源側接続点左記需給地点に同じ× × ○ ×別紙2施設名 施設住所 供給地点特定番号基準検針日(地区番号)計量日1 本庁舎 湊町2丁目10番25号 03-1011-2050-2990-7520-1008 1日2 分庁舎 湊町2丁目1番4号 03-1011-2050-2012-0110-4018 23日 22日3 庁舎別館 湊町2丁目8番11号 03-1011-2050-2012-0811-1028 23日 22日4 福祉ビル 本町2丁目7番8号 03-1011-2050-2362-0710-8018 24日 23日5 二宮出張所[庁] 滝台1丁目1番20号 03-1011-2050-2881-0112-0028 9日 8日6 芝山出張所[庁] 等複合施設 芝山3丁目10番8号 03-1011-2050-2743-1010-8018 9日 8日7 西船橋出張所 等複合施設 西船4丁目17番3号 03-1011-2050-2094-1710-5018 25日 24日8三山市民センター 等複合施設三山8丁目19番1号 03-1011-2051-6298-1910-0038 10日 9日9船橋スカイビル(男女共同参画センター)宮本2丁目1番4号 03-1011-2050-2332-5130-0048 23日 22日10 中央老人福祉センター 夏見台1丁目11番3号 03-1011-2050-2511-1110-3018 22日 20日11 北部福祉会館 等複合施設 三咲7丁目24番1号 03-1011-2050-2447-2410-1018 12日 11日12 西部福祉会館 等複合施設 藤原3丁目2番15号 03-1011-2050-2003-0210-0018 1日 2日13 南部福祉会館 等複合施設 湊町1丁目11番19号 03-1011-2050-2011-1110-0018 8日 6日14 社会福祉会館 等複合施設 薬円台5丁目31番1号 03-1011-2050-2735-3110-1028 17日 16日15ケア・リハビリセンター等複合施設飯山満町2丁目519番地303-1011-2050-2282-3240-1808 9日 8日16 看護専門学校 金杉1丁目28番7号 03-1011-2050-2531-2810-7018 8日 6日17身体障害者福祉作業所太陽 , 身体障害者福祉ホーム若葉 複合施設二和西5丁目7番17号 03-1011-2050-2455-0711-7018 11日 10日18海神児童ホーム、西簡易マザーズホーム、老人憩いの家 複合施設海神町2丁目264番地5 03-1011-2050-2052-0320-0558 26日 25日19 宮本第一保育園 宮本6丁目26番27号 03-1011-2050-2336-2612-7018 23日 22日20 浜町保育園 浜町1丁目1番1号 03-1011-2050-2381-0110-1068 23日 22日21 若松保育園 若松2丁目6番3号 03-1011-2050-2870-8130-0048 23日 22日22 湊町保育園 湊町1丁目16番23号 03-1011-2050-2048-0802-9516 23日 22日23 千鳥保育園 南本町13番1号 03-1011-2050-2033-1310-1018 26日 25日24 西船保育園 西船6丁目1番24号 03-1011-2050-2096-0112-4018 25日 24日供給地点特定番号・計量日等別紙2施設名 施設住所 供給地点特定番号基準検針日(地区番号)計量日供給地点特定番号・計量日等25 本中山保育園 本中山5丁目6番1号 03-1011-2050-3685-0610-1028 22日 20日26 行田保育園 行田3丁目1番2号 03-1011-2050-2413-0110-2018 25日 24日27 高根保育園 新高根4丁目19番2号 03-1011-2050-2794-1910-2018 8日 6日28 二宮保育園 前原西6丁目1番12号 03-1011-2050-2306-0111-2018 18日 17日29 習志野台第一保育園 習志野台2丁目50番3号 03-1011-2050-2048-0803-8667 10日 9日30 習志野台第二保育園 習志野台6丁目7番1号 03-1011-2050-2556-0710-1028 15日 13日31 高根台保育園 高根台2丁目2番2号 03-1011-2050-2810-2530-0058 15日 13日32 芝山第一保育園 芝山3丁目10番4号 03-1011-2050-2743-1010-4018 9日 8日33 小室保育園 小室町3305番地 03-1011-2050-2650-1020-0038 12日 11日34青少年センター、海神第二保育園等複合施設本町1丁目23番7号 03-1011-2050-2361-2310-7058 24日 23日35 本町保育園 本町6丁目7番18号 03-1011-2050-2048-1108-7818 22日 20日36 海神第一保育園 海神2丁目13番25号 03-1011-2050-2048-1206-2198 24日 23日37 中央保育園 本町4丁目17番21号 03-1011-2050-2048-0709-7634 24日 23日38 保健福祉センター 北本町1-16-55 03-1011-2050-2048-1004-1815 22日 20日39 農業センター 金堀町522番地1 03-1011-2050-2219-0320-1278 12日 11日40 運動公園 夏見台6丁目4-1 03-1011-2050-2516-0410-0018 22日 20日41 運動公園 体育館 夏見台6丁目4-1 03-1011-2050-2516-0410-1018 22日 20日42 法典公園 ＜グラスポ＞ 藤原5丁目9番10号 03-1011-2050-2005-0911-0018 1日 2日43 船橋駅南口地下駐車場 本町1丁目3番1号 03-1011-2050-2361-0110-0058 24日 23日44消防局中央消防署合同庁舎 , 消防指令センター ,職員研修所 複合施設湊町2丁目6番10号 03-1011-2050-2012-0611-0018 23日 22日45 東消防署 前原分署 前原西1丁目6番1号 03-1011-2050-2301-0610-1028 19日 18日46 西部消防保健センター 本郷町457番地1 03-1011-2050-2150-0220-0918 26日 25日47総合教育センター 等複合施設東町834番地 03-1011-2050-2312-0420-0168 19日 18日48 郷土資料館 薬円台4丁目25-19 03-1011-2050-2734-2511-9018 17日 16日別紙2施設名 施設住所 供給地点特定番号基準検針日(地区番号)計量日供給地点特定番号・計量日等49 一宮少年自然の家長生郡一宮町東浪見7493番地の203-1011-2051-2355-3620-0018 17日 16日50 青少年会館 若松3丁目3番地の4 03-1011-2050-2873-0310-4028 23日 22日51中央公民館 , 市民文化ホール 複合施設本町2丁目2番5号 03-1011-2050-2362-0210-5018 24日 23日52 宮本公民館 等複合施設 宮本6丁目18番1号 03-1011-2050-2336-1810-1018 23日 22日53 海神公民館 海神6丁目3番36号 03-1011-2050-2046-0310-0018 25日 24日54 浜町公民館 等複合施設 浜町2丁目1番15号 03-1011-2050-2048-0805-2944 23日 22日55 東部公民館 等複合施設前原西2丁目21番21号(公民館)、
前原西2丁目21番20号(分団器庫)03-1011-2050-2302-2112-1018 19日 18日56 飯山満公民館飯山満町1丁目950番地の303-1011-2050-2281-1120-0048 9日 8日57 薬円台公民館 等複合施設 薬円台5丁目18番1号 03-1011-2050-2735-1810-1018 17日 16日58 西部公民館 等複合施設 本中山1丁目6番6号 03-1011-2050-3048-0202-4557 22日 20日59 丸山公民館 丸山5丁目19番6号 03-1011-2050-2775-1910-6018 4日 3日60 塚田公民館 等複合施設 前貝塚町601番地の1 03-1011-2050-2172-0220-1418 1日 2日61 法典公民館 等複合施設 藤原7丁目33番7号 03-1011-2050-2048-0605-3101 2日 2日62 西船レックス(葛飾公民館) 西船3丁目6番25-201号 03-1011-2050-2093-5230-0048 25日 24日63 北部公民館 等複合施設 豊富町4-4 03-1011-2050-2048-0905-1971 12日 11日64 八木が谷公民館 八木が谷2丁目14番6号 03-1011-2050-2472-1410-6018 11日 10日65 三咲公民館 等複合施設 三咲3丁目5番10号 03-1011-2050-2443-0511-0018 12日 11日66 松が丘公民館 松が丘4丁目32番2号 03-1011-2050-2724-3210-2018 16日 15日67 小室センター 小室町3308番地 03-1011-2050-2650-0520-0398 12日 11日68 坪井公民館 坪井町1371番地 03-1011-2050-2048-0507-8121 16日 15日69 高根台公民館 等複合施設 高根台1丁目2番5号 03-1011-2050-2711-0210-5018 15日 13日70 夏見公民館 夏見2丁目29番1号 03-1011-2050-2502-2910-1018 22日 20日71 高根公民館 高根町2885番地の3 03-1011-2050-2224-1020-1278 8日 6日72 新高根公民館 等複合施設 新高根1丁目12番9号 03-1011-2050-2791-1210-9028 8日 6日別紙2施設名 施設住所 供給地点特定番号基準検針日(地区番号)計量日供給地点特定番号・計量日等73 東図書館 等複合施設 習志野台5丁目1番1号 03-1011-2050-2555-0110-1018 16日 15日74 北図書館 等複合施設 二和東5丁目26番1号 03-1011-2050-2465-2610-2018 11日 10日75 西図書館 西船1丁目20番50号 03-1011-2050-2048-0906-1334 25日 24日76高瀬下水処理場上部運動広場(タカスポ)高瀬町56番地1 03-1011-2050-2048-1108-3505 23日 22日77 清掃センター 東町896番地2 03-1011-2050-2312-0620-0628 19日 18日78 西浦処理場 西浦1丁目4番1号 03-1011-2050-2991-2320-0019 1日別紙3施設(建物)名 契約電力 R1/10 R1/11 R1/12 R2/1 R2/2 R2/3 R2/4 R2/5 R2/6 R2/7 R2/8 R2/9 合計1 本庁舎 1,600 283,620 288,990 314,000 389,500 421,630 324,720 297,960 275,370 303,770 344,100 329,620 337,370 3,910,6502 分庁舎 66 8,340 7,170 9,450 11,260 12,530 11,670 7,860 7,590 9,110 9,120 12,430 8,840 115,3703 庁舎別館 37 3,250 2,940 3,630 4,820 5,110 4,800 3,010 3,560 4,680 4,330 5,770 4,180 50,0804 福祉ビル 79 7,680 7,050 8,950 11,680 14,500 12,370 7,890 8,440 12,630 14,030 17,200 11,820 134,2405 二宮出張所[庁] 35 3,250 2,090 3,450 3,830 5,810 5,740 3,070 2,810 2,980 4,520 6,110 4,570 48,2306芝山出張所[庁] 等複合施設48 5,050 3,460 4,440 5,320 8,010 7,580 3,810 3,600 4,110 5,540 8,340 6,750 66,0107 西船橋出張所 等複合施設 50 4,330 4,100 4,600 5,570 6,800 5,090 3,660 3,990 5,580 5,970 6,240 4,550 60,4808三山市民センター 等複合施設49 6,230 4,370 5,550 5,770 6,950 6,900 8,170 5,350 6,710 7,360 9,190 6,690 79,2409船橋スカイビル(男女共同参画センター)33 4,090 2,920 3,500 3,930 4,270 4,100 3,090 3,510 4,890 5,150 6,730 5,080 51,26010 中央老人福祉センター 86 6,440 5,670 6,970 9,850 12,110 11,540 6,270 5,450 9,110 10,300 12,060 9,000 104,77011 北部福祉会館 等複合施設 142 25,320 21,590 27,080 29,380 33,470 32,380 26,660 25,530 25,640 26,760 29,820 26,520 330,15012 西部福祉会館 等複合施設 165 22,960 15,300 18,690 23,540 34,540 34,440 25,450 17,520 12,040 16,910 22,800 19,870 264,06013 南部福祉会館 等複合施設 98 11,600 9,220 12,080 15,910 16,270 15,160 11,070 10,740 13,320 13,730 17,220 14,270 160,59014 社会福祉会館 等複合施設 97 12,700 11,180 13,210 13,070 13,630 14,330 11,920 13,590 13,100 12,270 16,570 13,940 159,51015ケア・リハビリセンター等複合施設322 105,990 99,890 115,420 120,240 145,270 140,150 117,760 102,630 97,140 123,760 129,580 111,460 1,409,29016 看護専門学校 158 13,350 10,680 11,100 12,720 17,330 14,830 12,780 11,780 12,150 16,100 21,060 18,720 172,60017身体障害者福祉作業所太陽, 身体障害者福祉ホーム若葉 複合施設65 6,440 5,330 6,650 7,350 10,810 10,050 6,340 5,780 6,480 9,050 10,550 8,510 93,34018海神児童ホーム , 西簡易マザーズホーム , 老人憩いの家 複合施設34 5,640 3,140 4,080 4,010 4,260 3,960 3,750 6,060 10,790 10,930 11,430 9,480 77,53019 宮本第一保育園 44 3,570 3,030 3,910 6,730 7,580 6,710 3,320 3,440 5,080 5,500 7,270 4,650 60,79020 浜町保育園 50 4,470 3,740 4,300 6,500 7,790 7,120 3,930 3,930 5,510 6,050 7,700 4,820 65,86021 若松保育園 47 3,830 3,550 4,700 8,340 9,370 8,140 3,970 3,990 5,950 6,400 8,220 5,340 71,80022 湊町保育園 52 7,350 6,480 7,980 8,360 9,260 9,070 6,860 7,640 8,580 7,840 10,170 7,670 97,26023 千鳥保育園 56 4,560 4,520 5,560 9,900 10,350 7,950 5,330 4,980 5,980 6,880 7,830 5,720 79,56024 西船保育園 44 3,860 4,030 5,200 8,560 9,190 7,140 4,250 3,870 5,330 5,510 6,610 4,370 67,92025 本中山保育園 45 3,810 3,210 4,380 6,800 7,790 7,180 3,900 3,470 5,250 5,960 7,290 5,250 64,29026 行田保育園 57 4,430 4,610 6,120 9,620 10,900 8,620 5,410 4,810 6,760 7,710 9,370 6,290 84,65027 高根保育園 52 4,540 3,170 4,190 5,770 8,840 8,430 4,880 3,780 4,280 6,250 8,180 6,630 68,94028 二宮保育園 60 5,370 5,100 5,980 8,490 12,110 10,310 5,790 5,390 6,570 8,430 10,630 7,040 91,210年間予定使用電力量(kW,kWh)別紙3施設(建物)名 契約電力 R1/10 R1/11 R1/12 R2/1 R2/2 R2/3 R2/4 R2/5 R2/6 R2/7 R2/8 R2/9 合計年間予定使用電力量(kW,kWh)29 習志野台第一保育園 46 9,700 9,050 10,290 9,690 10,440 10,570 9,260 10,010 9,500 8,990 10,410 9,270 117,18030 習志野台第二保育園 43 3,320 2,670 3,420 4,850 6,580 6,060 3,210 2,830 3,710 5,130 5,870 4,700 52,35031 高根台保育園 75 4,610 3,680 4,980 7,430 10,480 10,210 4,800 4,190 5,400 7,220 8,950 7,250 79,20032 芝山第一保育園 58 4,660 3,680 4,900 6,530 10,170 9,650 5,280 4,510 4,010 6,080 8,570 7,000 75,04033 小室保育園 46 3,680 3,010 4,160 5,620 8,110 7,010 3,700 3,060 3,830 5,800 6,640 5,480 60,10034青少年センター、
海神第二保育園 等複合施設51 3,810 3,500 4,510 6,980 7,950 6,600 3,820 4,060 6,220 6,960 8,350 5,470 68,23035 本町保育園 27 4,400 3,970 4,520 4,380 4,390 4,560 4,220 4,300 4,670 4,320 5,040 4,470 53,24036 海神第一保育園 50 7,970 6,110 7,240 6,630 7,940 8,280 7,080 8,060 7,820 6,910 8,690 7,580 90,31037 中央保育園 38 6,660 3,140 7,240 6,790 7,460 7,120 6,410 7,260 7,080 6,130 7,820 6,600 79,71038 保健福祉センター 172 50,050 44,400 47,620 50,110 53,820 53,360 46,640 47,330 55,050 57,900 63,680 53,140 623,10039 農業センター 29 6,310 5,960 3,700 3,800 4,830 4,940 4,040 3,300 4,420 5,760 7,100 6,320 60,48040 運動公園 277 16,450 15,590 14,560 15,850 19,370 18,650 17,170 22,100 18,560 17,220 17,900 15,240 208,66041 運動公園 体育館 305 25,600 23,820 34,990 92,030 120,320 80,330 26,550 26,800 27,910 29,820 34,290 25,670 548,13042 法典公園 ＜グラスポ＞ 124 16,190 13,820 13,880 14,640 21,740 23,330 16,550 15,710 15,720 15,490 19,390 16,620 203,08043 船橋駅南口地下駐車場 91 32,450 31,250 32,700 35,680 37,660 36,850 35,040 33,630 31,820 33,180 34,320 30,920 405,50044消防局中央消防署合同庁舎, 消防指令センター , 職員研修所 複合施設180 43,040 40,200 45,940 55,160 60,190 54,660 41,840 42,820 48,500 54,060 59,350 48,320 594,08045 東消防署 前原分署 31 6,810 6,360 7,100 8,100 9,210 8,270 6,610 6,220 7,440 9,880 10,110 7,440 93,55046 西部消防保健センター 136 20,960 20,660 25,770 35,270 37,470 32,850 23,890 24,440 37,320 44,040 45,850 34,310 382,83047総合教育センター 等複合施設268 22,230 17,900 22,830 32,030 49,850 39,740 21,600 21,060 30,190 34,650 43,870 29,430 365,38048 郷土資料館 32 4,160 3,340 4,020 4,300 6,700 5,530 3,070 2,950 5,230 6,320 7,570 5,920 59,11049 一宮少年自然の家 98 10,080 7,010 8,660 18,330 28,230 21,370 11,250 8,910 7,730 10,270 6,070 6,400 144,31050 青少年会館 34 4,290 3,530 5,480 6,240 7,330 6,920 4,930 3,880 5,740 4,840 6,200 5,450 64,83051中央公民館 ,
市民文化ホール 複合施設338 60,140 57,120 71,250 78,290 81,740 73,850 66,090 58,900 60,190 51,880 64,130 45,490 769,07052 宮本公民館 等複合施設 85 9,550 10,620 16,600 18,850 18,660 18,400 15,030 10,040 11,780 10,570 15,370 11,160 166,63053 海神公民館 120 8,790 8,310 11,310 15,740 14,930 14,260 10,390 8,650 12,150 12,470 14,540 9,370 140,91054 浜町公民館 等複合施設 50 5,750 5,200 6,320 6,240 6,160 6,860 6,990 6,040 6,030 5,780 7,190 6,150 74,71055 東部公民館 等複合施設 64 9,430 10,280 12,470 14,630 16,430 16,380 11,820 9,040 10,610 11,670 14,430 11,800 148,99056 飯山満公民館 30 5,770 4,520 6,750 7,810 8,990 8,690 7,460 6,120 5,270 5,900 7,240 6,320 80,84057 薬円台公民館 等複合施設 77 13,820 12,260 16,680 18,160 19,130 19,950 16,010 14,990 14,670 12,380 15,960 13,640 187,650別紙3施設(建物)名 契約電力 R1/10 R1/11 R1/12 R2/1 R2/2 R2/3 R2/4 R2/5 R2/6 R2/7 R2/8 R2/9 合計年間予定使用電力量(kW,kWh)58 西部公民館 等複合施設 75 14,530 13,260 15,350 15,410 15,620 16,250 15,380 14,790 15,410 14,100 17,020 15,120 182,24059 丸山公民館 43 4,340 3,750 4,130 4,910 7,170 6,310 5,150 4,610 3,860 4,330 5,070 4,520 58,15060 塚田公民館 等複合施設 28 4,800 4,230 4,450 4,990 5,500 5,590 5,100 4,850 4,560 4,940 5,560 5,140 59,71061 法典公民館 等複合施設 48 6,220 6,110 6,610 7,490 7,570 7,250 7,550 7,300 5,390 6,410 7,100 7,110 82,11062 西船レックス(葛飾公民館) 107 7,120 7,670 11,140 18,270 16,710 15,370 11,390 7,830 13,930 13,710 16,730 11,370 151,24063 北部公民館 等複合施設 52 6,680 5,490 5,940 6,820 7,570 8,280 7,770 7,770 7,740 7,640 8,190 8,050 87,94064 八木が谷公民館 35 6,370 5,850 8,200 6,790 9,940 9,340 8,940 6,530 6,780 6,810 7,760 7,040 90,35065 三咲公民館 等複合施設 42 8,150 7,300 8,470 8,420 8,750 8,660 8,810 8,230 8,710 7,910 9,340 8,030 100,78066 松が丘公民館 81 6,010 4,240 5,690 7,890 9,630 8,580 5,980 5,280 7,680 9,780 12,150 8,550 91,46067 小室センター 51 6,010 5,110 6,490 7,710 11,970 10,470 6,480 5,650 5,710 7,220 8,750 7,510 89,08068 坪井公民館 42 9,530 8,660 10,200 10,960 10,890 11,150 10,360 9,820 10,480 9,210 10,580 9,170 121,01069 高根台公民館 等複合施設 108 20,840 20,080 25,470 25,790 27,130 28,210 24,960 23,450 21,300 19,100 22,980 20,840 280,15070 夏見公民館 31 3,230 2,910 3,340 3,310 3,400 3,550 3,540 3,580 3,780 3,230 4,390 3,430 41,69071 高根公民館 25 5,070 4,270 5,450 5,910 6,730 6,780 6,020 5,130 5,100 4,780 5,610 4,890 65,74072 新高根公民館 等複合施設 102 8,970 5,250 6,340 7,980 13,060 10,780 7,620 5,900 7,430 11,230 16,040 12,870 113,47073 東図書館 等複合施設 185 20,150 16,170 20,680 26,330 36,430 32,020 19,870 17,460 24,200 30,580 38,320 25,860 308,07074 北図書館 等複合施設 291 43,440 38,080 68,480 70,570 95,980 93,050 71,020 54,340 49,520 56,440 67,000 56,670 764,59075 西図書館 138 27,430 27,010 31,860 40,170 43,550 37,590 28,170 23,770 29,600 31,610 41,710 33,170 395,64076高瀬下水処理場上部運動広場(タカスポ)63 3,490 3,640 3,730 3,390 3,100 3,920 5,420 6,330 5,490 4,830 6,370 4,630 54,34077 清掃センター 34 7,280 7,330 8,000 8,210 8,880 8,790 8,390 7,730 7,880 8,130 8,390 7,660 96,670対 象 施 設 合 計(西浦処理場除く)8,227 1,222,410 1,123,900 1,345,080 1,638,300 1,912,340 1,687,670 1,316,830 1,210,160 1,326,640 1,460,070 1,639,950 1,387,960 17,271,310西浦処理場 ピーク時間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,820 29,940 24,370 83,130夏季昼間時間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,760 96,550 77,990 268,300その他季昼間時間 114,990 104,540 112,210 109,080 105,380 120,610 126,170 114,970 132,120 0 0 0 1,040,070夜間時間 94,200 92,150 107,560 104,310 93,800 111,510 122,200 115,380 106,870 109,040 103,170 99,870 1,260,060西浦処理場 合計 209,190 196,690 219,770 213,390 199,180 232,120 248,370 230,350 238,990 231,620 229,660 202,230 2,651,560総 合 計 8,731 1,431,600 1,320,590 1,564,850 1,851,690 2,111,520 1,919,790 1,565,200 1,440,510 1,565,630 1,691,690 1,869,610 1,590,190 19,922,87012,783,3304,487,980西浦処理場除く その他季(R1.10～R2.6)：西浦処理場除く 夏季(R2.7～R2.9)：78504別紙4施設(建物)名 契約電力 H30/4 H30/5 H30/6 H30/7 H30/8 H30/9 H30/10 H30/11 H30/12 H31/1 H31/2 H31/3 合計 備考1 本庁舎 1,600 286,493 291,910 317,174 393,442 425,890 328,003 300,974 278,155 306,847 347,585 332,957 340,778 3,950,208直近最大電力1,512kW2 分庁舎 66 8,430 7,245 9,552 11,378 12,666 11,795 7,943 7,674 9,211 9,218 12,563 8,933 116,6083 庁舎別館 37 3,284 2,975 3,667 4,876 5,162 4,850 3,047 3,605 4,735 4,376 5,831 4,224 50,6324 福祉ビル 79 7,759 7,128 9,042 11,799 14,652 12,498 7,978 8,528 12,766 14,175 17,374 11,940 135,6395 二宮出張所[庁] 35 3,284 2,114 3,491 3,871 5,874 5,802 3,105 2,843 3,011 4,570 6,179 4,620 48,7646 芝山出張所[庁] 等複合施設 48 5,108 3,497 4,488 5,379 8,098 7,661 3,852 3,642 4,152 5,605 8,430 6,820 66,7327 西船橋出張所 等複合施設 50 4,377 4,148 4,651 5,631 6,877 5,142 3,706 4,031 5,637 6,032 6,313 4,602 61,1478三山市民センター 等複合施設49 6,300 4,418 5,611 5,835 7,021 6,978 8,260 5,412 6,781 7,442 9,290 6,760 80,1089船橋スカイビル(男女共同参画センター)33 4,135 2,953 3,540 3,978 4,321 4,149 3,122 3,547 4,945 5,207 6,808 5,136 51,84110 中央老人福祉センター 86 6,508 5,733 7,048 9,956 12,239 11,664 6,336 5,515 9,207 10,406 12,188 9,100 105,90011 北部福祉会館 等複合施設 142 25,583 21,814 27,361 29,685 33,809 32,712 26,936 25,797 25,905 27,040 30,128 26,791 333,56112 西部福祉会館 等複合施設 165 23,196 15,458 18,884 23,784 34,891 34,797 25,711 17,702 12,165 17,082 23,037 20,073 266,78013 南部福祉会館 等複合施設 98 11,723 9,317 12,211 16,072 16,442 15,317 11,187 10,850 13,462 13,876 17,397 14,417 162,27114 社会福祉会館 等複合施設 97 12,833 11,301 13,349 13,210 13,772 14,479 12,047 13,731 13,236 12,398 16,742 14,083 161,18115ケア・リハビリセンター等複合施設322 107,066 100,899 116,589 121,461 146,742 141,571 118,958 103,670 98,129 125,011 130,896 112,591 1,423,58316 看護専門学校 158 13,493 10,796 11,213 12,851 17,513 14,984 12,915 11,902 12,279 16,268 21,279 18,910 174,40317身体障害者福祉作業所太陽, 身体障害者福祉ホーム若葉 複合施設65 6,508 5,387 6,720 7,429 10,927 10,154 6,414 5,844 6,548 9,146 10,664 8,596 94,33718海神児童ホーム , 西簡易マザーズホーム ,
老人憩いの家 複合施設34 5,703 3,181 4,131 4,053 4,308 4,010 3,794 6,129 10,899 11,046 11,547 9,585 78,38619 宮本第一保育園 44 3,614 3,064 3,953 6,805 7,663 6,787 3,363 3,480 5,132 5,556 7,350 4,706 61,47320 浜町保育園 50 4,521 3,786 4,353 6,566 7,872 7,197 3,977 3,978 5,574 6,119 7,780 4,870 66,59321 若松保育園 47 3,870 3,588 4,757 8,425 9,468 8,229 4,017 4,040 6,020 6,471 8,311 5,395 72,59122 湊町保育園 52 7,429 6,547 8,061 8,446 9,359 9,168 6,931 7,721 8,668 7,925 10,275 7,756 98,28623 千鳥保育園 56 4,608 4,574 5,621 10,009 10,458 8,040 5,389 5,032 6,048 6,950 7,918 5,786 80,43324 西船保育園 44 3,899 4,077 5,253 8,654 9,287 7,222 4,293 3,914 5,391 5,573 6,682 4,417 68,66225 本中山保育園 45 3,852 3,249 4,434 6,876 7,870 7,261 3,945 3,514 5,304 6,030 7,366 5,305 65,00626 行田保育園 57 4,478 4,664 6,189 9,722 11,016 8,715 5,468 4,861 6,830 7,796 9,470 6,360 85,56927 高根保育園 52 4,590 3,203 4,239 5,831 8,932 8,516 4,933 3,820 4,328 6,315 8,271 6,702 69,68028 二宮保育園 60 5,434 5,156 6,047 8,585 12,235 10,415 5,849 5,450 6,642 8,517 10,744 7,113 92,18729 習志野台第一保育園 46 9,808 9,147 10,395 9,788 10,553 10,685 9,357 10,118 9,604 9,082 10,522 9,373 118,43230 習志野台第二保育園 43 3,363 2,701 3,460 4,905 6,654 6,126 3,249 2,862 3,757 5,190 5,935 4,754 52,956年間使用電力量実績(kW,kWh) 平成3１年4月時点別紙4施設(建物)名 契約電力 H30/4 H30/5 H30/6 H30/7 H30/8 H30/9 H30/10 H30/11 H30/12 H31/1 H31/2 H31/3 合計 備考年間使用電力量実績(kW,kWh) 平成3１年4月時点31 高根台保育園 75 4,665 3,724 5,039 7,506 10,591 10,317 4,855 4,234 5,455 7,301 9,044 7,324 80,05532 芝山第一保育園 58 4,712 3,726 4,958 6,600 10,275 9,751 5,334 4,560 4,052 6,149 8,659 7,077 75,85333 小室保育園 46 3,726 3,043 4,206 5,683 8,194 7,084 3,743 3,098 3,872 5,863 6,712 5,543 60,76734青少年センター、
海神第二保育園 等複合施設51 3,849 3,542 4,562 7,052 8,040 6,668 3,864 4,105 6,288 7,040 8,435 5,532 68,97735 本町保育園 27 4,445 4,014 4,575 4,433 4,442 4,613 4,269 4,348 4,725 4,371 5,091 4,516 53,84236 海神第一保育園 50 8,056 6,175 7,319 6,704 8,022 8,371 7,153 8,148 7,901 6,982 8,787 7,665 91,28337 中央保育園 38 6,731 3,173 7,323 6,866 7,544 7,193 6,479 7,339 7,157 6,194 7,899 6,671 80,56938 保健福祉センター 172 50,565 44,855 48,104 50,625 54,368 53,904 47,116 47,810 55,609 58,490 64,327 53,684 629,45739 農業センター 29 6,374 6,023 3,739 3,845 4,886 4,992 4,083 3,335 4,473 5,824 7,176 6,390 61,14040 運動公園 277 16,621 15,749 14,713 16,012 19,574 18,846 17,353 22,330 18,748 17,398 18,085 15,394 210,82341 運動公園 体育館 305 25,867 24,067 35,348 92,968 121,544 81,146 26,821 27,073 28,196 30,125 34,640 25,937 553,73242 法典公園 ＜グラスポ＞ 124 16,355 13,964 14,028 14,788 21,961 23,572 16,723 15,869 15,886 15,654 19,588 16,796 205,18443 船橋駅南口地下駐車場 91 32,779 31,568 33,038 36,044 38,042 37,225 35,404 33,976 32,150 33,521 34,673 31,236 409,65644消防局中央消防署合同庁舎, 消防指令センター , 職員研修所 複合施設180 43,478 40,609 46,409 55,718 60,804 55,216 42,271 43,257 48,999 54,610 59,956 48,816 600,14345 東消防署 前原分署 31 6,881 6,426 7,174 8,183 9,306 8,363 6,681 6,283 7,521 9,984 10,222 7,522 94,54646 西部消防保健センター 136 21,174 20,874 26,038 35,627 37,856 33,185 24,140 24,696 37,705 44,485 46,317 34,664 386,76147総合教育センター 等複合施設268 22,463 18,085 23,068 32,356 50,355 40,145 21,821 21,281 30,503 35,001 44,319 29,737 369,13448 郷土資料館 32 4,203 3,382 4,067 4,350 6,770 5,592 3,107 2,987 5,284 6,386 7,652 5,981 59,76149 一宮少年自然の家 98 10,185 7,084 8,752 18,519 28,523 21,594 11,373 9,001 7,813 10,377 6,134 6,470 145,82550 青少年会館 34 4,340 3,569 5,544 6,304 7,406 6,992 4,985 3,922 5,805 4,892 6,271 5,512 65,54251中央公民館 , 市民文化ホール 複合施設338 60,750 57,702 71,976 79,081 82,574 74,604 66,759 59,496 60,804 52,409 64,781 45,957 776,89352 宮本公民館 等複合施設 85 9,655 10,732 16,769 19,046 18,858 18,589 15,185 10,151 11,904 10,682 15,533 11,281 168,38553 海神公民館 120 8,880 8,396 11,429 15,908 15,086 14,411 10,495 8,740 12,280 12,599 14,691 9,470 142,38554 浜町公民館 等複合施設 50 5,816 5,256 6,388 6,306 6,230 6,938 7,068 6,108 6,092 5,840 7,265 6,216 75,52355 東部公民館 等複合施設 64 9,529 10,391 12,602 14,780 16,605 16,554 11,943 9,134 10,723 11,796 14,577 11,928 150,56256 飯山満公民館 30 5,832 4,570 6,827 7,892 9,087 8,781 7,541 6,191 5,328 5,968 7,316 6,385 81,71857 薬円台公民館 等複合施設 77 13,962 12,384 16,853 18,351 19,326 20,161 16,178 15,142 14,825 12,513 16,122 13,778 189,59558 西部公民館 等複合施設 75 14,685 13,395 15,513 15,569 15,779 16,416 15,540 14,943 15,570 14,246 17,196 15,279 184,13159 丸山公民館 43 4,391 3,792 4,174 4,969 7,246 6,375 5,207 4,663 3,907 4,374 5,130 4,566 58,79460 塚田公民館 等複合施設 28 4,852 4,274 4,496 5,044 5,560 5,653 5,161 4,905 4,610 4,996 5,619 5,195 60,36561 法典公民館 等複合施設 48 6,288 6,175 6,679 7,570 7,650 7,324 7,634 7,377 5,452 6,476 7,175 7,190 82,990別紙4施設(建物)名 契約電力 H30/4 H30/5 H30/6 H30/7 H30/8 H30/9 H30/10 H30/11 H30/12 H31/1 H31/2 H31/3 合計 備考年間使用電力量実績(kW,kWh) 平成3１年4月時点62 西船レックス(葛飾公民館) 107 7,195 7,753 11,256 18,464 16,883 15,529 11,509 7,916 14,080 13,849 16,903 11,490 152,82763 北部公民館 等複合施設 52 6,748 5,551 6,006 6,897 7,650 8,373 7,850 7,855 7,819 7,725 8,274 8,139 88,88764 八木が谷公民館 35 6,435 5,916 8,291 6,863 10,046 9,437 9,038 6,604 6,858 6,880 7,845 7,114 91,32765 三咲公民館 等複合施設 42 8,237 7,375 8,563 8,506 8,845 8,748 8,899 8,321 8,798 7,994 9,437 8,118 101,84166 松が丘公民館 81 6,080 4,287 5,748 7,977 9,729 8,673 6,043 5,343 7,762 9,885 12,282 8,646 92,45567 小室センター 51 6,076 5,169 6,559 7,795 12,101 10,585 6,548 5,717 5,769 7,300 8,846 7,587 90,05268 坪井公民館 42 9,633 8,757 10,312 11,080 11,002 11,269 10,470 9,921 10,586 9,306 10,693 9,271 122,30069 高根台公民館 等複合施設 108 21,052 20,286 25,733 26,056 27,412 28,499 25,218 23,691 21,523 19,303 23,214 21,054 283,04170 夏見公民館 31 3,270 2,943 3,383 3,352 3,441 3,595 3,578 3,622 3,821 3,268 4,442 3,470 42,18571 高根公民館 25 5,130 4,314 5,513 5,972 6,808 6,850 6,086 5,187 5,154 4,831 5,670 4,945 66,46072 新高根公民館 等複合施設 102 9,064 5,309 6,409 8,069 13,193 10,894 7,705 5,968 7,510 11,346 16,211 13,002 114,68073 東図書館 等複合施設 185 20,359 16,338 20,892 26,603 36,806 32,349 20,074 17,640 24,446 30,897 38,717 26,129 311,25074 北図書館 等複合施設 291 43,885 38,474 69,181 71,288 96,950 93,990 71,740 54,893 50,029 57,015 67,684 57,252 772,38175 西図書館 138 27,713 27,284 32,189 40,585 43,990 37,978 28,464 24,016 29,902 31,934 42,140 33,512 399,70776高瀬下水処理場上部運動広場(タカスポ)63 3,528 3,680 3,772 3,428 3,135 3,968 5,478 6,397 5,546 4,879 6,436 4,682 54,92977 清掃センター 34 7,362 7,414 8,084 8,298 8,974 8,887 8,482 7,810 7,960 8,220 8,480 7,740 97,711対 象 施 設 合 計(西浦処理場除く)8,227 1,235,125 1,135,599 1,359,085 1,655,234 1,932,040 1,705,126 1,330,524 1,222,770 1,340,413 1,475,185 1,656,913 1,402,359 17,450,373西浦処理場 ピーク 0 0 0 29,114 30,245 24,622 0 0 0 0 0 0 83,981夏季昼間 0 0 0 94,709 97,534 78,780 0 0 0 0 0 0 271,023その他季昼間 127,450 116,141 133,462 0 0 0 116,160 105,600 113,350 110,190 106,450 121,830 1,050,633夜間 123,444 116,546 107,959 110,150 104,213 100,882 95,160 93,090 108,650 105,370 94,750 112,640 1,272,854西浦処理場 合計 250,894 232,687 241,421 233,973 231,992 204,284 211,320 198,690 222,000 215,560 201,200 234,470 2,678,491総 合 計 8,731 1,486,019 1,368,286 1,600,506 1,889,207 2,164,032 1,909,410 1,541,844 1,421,460 1,562,413 1,690,745 1,858,113 1,636,829 20,128,86478504直近最大電力499kW別紙5別紙5別紙6施設名 貴社お客様番号 請求日 料金 使用月分 電力使用量1 本庁舎 FN-001 2019/11/5 6,689,650 2019/10 298,7002 分庁舎3 庁舎別館4 福祉ビル5 二宮出張所[庁]6 芝山出張所[庁] 等複合施設7 西船橋出張所 等複合施設8三山市民センター 等複合施設9船橋スカイビル(男女共同参画センター)10 中央老人福祉センター11 北部福祉会館 等複合施設12 西部福祉会館 等複合施設13 南部福祉会館 等複合施設14 社会福祉会館 等複合施設15ケア・リハビリセンター等複合施設16 看護専門学校17身体障害者福祉作業所太陽, 身体障害者福祉ホーム若葉 複合施設18海神児童ホーム , 西簡易マザーズホーム , 老人憩いの家 複合施設19 宮本第一保育園20 浜町保育園21 若松保育園22 湊町保育園23 千鳥保育園24 西船保育園25 本中山保育園26 行田保育園27 高根保育園28 二宮保育園29 習志野台第一保育園30 習志野台第二保育園31 高根台保育園32 芝山第一保育園33 小室保育園34海神児童ホーム , 西簡易マザーズホーム , 老人憩いの家 複合施設35 本町保育園36 海神第一保育園37 中央保育園38 保健福祉センター39 農業センター40 運動公園41 運動公園 体育館電気料金内訳(参考書式)別紙6施設名 貴社お客様番号 請求日 料金 使用月分 電力使用量電気料金内訳(参考書式)42 法典公園 ＜グラスポ＞43 船橋駅南口地下駐車場44消防局中央消防署合同庁舎, 消防指令センター ,
職員研修所 複合施設45 東消防署 前原分署46 西部消防保健センター47総合教育センター等複合施設48 郷土資料館49 一宮少年自然の家50 青少年会館51中央公民館 , 市民文化ホール 複合施設52 宮本公民館 等複合施設53 海神公民館54 浜町公民館 等複合施設55 東部公民館 等複合施設56 飯山満公民館57 薬円台公民館 等複合施設58 西部公民館 等複合施設59 丸山公民館60 塚田公民館 等複合施設61 法典公民館 等複合施設62 西船レックス(葛飾公民館)63 北部公民館 等複合施設64 八木が谷公民館65 三咲公民館 等複合施設66 松が丘公民館67 小室センター68 坪井公民館69 高根台公民館 等複合施設70 夏見公民館71 高根公民館72 新高根公民館 等複合施設73 東図書館 等複合施設74 北図書館 等複合施設75 西図書館76高瀬下水処理場上部運動広場(タカスポ)77 清掃センター78 西浦処理場合 計 6,689,650 298,7001 2 3 4 5 6 7 8 9101112 契約種別は全施設業務用でよろしいですか。
現在の供給先を教えてください。
西浦処理場と清掃センターは丸紅新電力(株)です。
その他はサミットエナジー(株)です。
契約書(案)は提供可能でしょうか。
契約書(案)を添付しますので参考にしてください。
船橋市公共施設電力需給 よくある質問とその回答 現供給者が旧一般電気事業者の場合、開札から供給開始までの日数によっては切り替えが難しい場合があります。開札以降に切り替え手続きを行っても間に合うよう該当地域の旧一般電気事業者と調整を行っておりますか。
現供給者は旧一般電気事業者ではありません。
開札から供給開始までは2ヶ月を見込んでおります。切替手続きについては落札業者に対応していただきます。
現在の計量日を教えてください。
旧一般電気事業者が値上げをした場合、契約単価見直しについて協議に応じて頂くことは可能でしょうか。
原則として、協議に応じません。
契約途中で消費税が変更となった場合、変更契約の締結について協議に応じて頂くことは可能でしょうか。
質 問 回 答 消費税が変更となる場合には、協議のうえ、変更契約を取り交わさせていただきます。なお、今回の入札では令和元年10月1日の需給開始となりますので、増税を想定した価格で応札していただくようお願いします。
再生可能エネルギーの単価は毎年5月に変更になりますが、その際は協議可能でしょうか。
可能です。
今回の入札による需給開始日および需給終了日前後での請求書の分割は行えず、場合により年間の請求が13回になることがありますがよろしいでしょうか。
問題ありません。
料金の算定期間は計量日から計量日の前日となりますが、その旨ご了承いただけますか。
問題ありません。
全ての施設とも高圧受電でしょうか。 全施設が高圧受電です。
500kw未満の契約の場合、計量日は現在のものを引き継ぎます。500kw以上の場合は1日になります。
請求書発行日は検針日に係わらず月末締めの翌月初発行となりますがよろしいですか。
問題ありません。
仕様書別紙2を参照ください。
船橋市公共施設電力需給 よくある質問とその回答1314151617181920212223 不要です。
問題ありません。
実際の料金算定にあたっては、各月の実測力率により基本料金を算定することとし、電力量料金については当該月の燃料費調整単価による調整を行うことでよろしいでしょうか。
その通りです。
蓄熱調整契約・電化厨房割引等の付帯契約は入札金額算定に際し，必須条件でしょうか。
蓄熱調整契約・電化厨房・空調システム・ピーク調整契約等の付帯契約は解約となるため，当該契約用の計量器は一般送配電事業者の取り決めにより撤去となりますので，ご了承をお願いしたします。
自動引き落としでのお支払いとなりますが、よろしいでしょうか。
不可能です。
納付書の発行を行うことが出来ないので、口座振替もしくは、弊社の指定口座を記載した請求書をお送りする方法しか対応できませんが、ご了承頂けますでしょうか。
納付書払いでしか対応できません。
支払期限等の条件が異なるため、従来のまとめ請求は出来かねますが宜しいでしょうか。まとめ請求が解約になりますと、口座振替も解約となり再度お手続きが必要になりますのでご了承ください。
対象施設を一括としたまとめ請求としてください。口座振替は行っておりません。
請求書はＷＥＢからのダウンロードにてご対応いただけますか。
不可能です。請求書は紙面で郵送してください。
契約期間中に建て替えや増設、トランス増量や受変電設備及び引き込み位置の移設・変更など電力の契約に影響するような工事予定はありますか。
ケア・リハビリセンターにおいてトランスを増量する工事が予定されています。
現在は150KVAが4台と75KVAが1台(何れも三相→単相)、500KVA(三相→三相)が3台、75KVA(スコットトランス)が1台設置されています。このうち、三相→単相の75KVAを150KVAに増量する工事が予定されています。
別館においては受電を低圧に変更する可能性があります。実施は停電の時期となるため、令和2年9月を予定していますが、今後の計画によっては令和2年10月以降、高圧受電を継続する可能性もあります。
払込票ではなく普通振込用紙になりますがよろしいですか。
仕様書別紙5を参照に払込票(納付書)による支払いとします。御社所定の用紙が千葉銀行で使用できるか事前にご確認ください。
検針の結果や受電月報(30分データ)はWebによりお知らせすることになりますがよろしいでしょうか。(請求書は紙面で郵送いたします。) 可能です。検針結果や受電月報は1か月に1回以上の提供としてください。
請求書及び内訳書は施設毎の発行になりますがよろしいですか。
請求書(納付書)は1枚にまとめてください。内訳書は各施設ごとに使用量等を記入してください。
船橋市公共施設電力需給 よくある質問とその回答24252627282930313233 入札説明書および仕様書等に変更や修正が生じた場合は，電話等にて連絡をいただけますでしょうか。
可能です。
予定契約電力及び月別予定使用電力量は、直近1年間の実績値によるものということでよろしいですか。
直近1年間の実績を基に、契約期間の使用電力量等を算出しています。
紙入札で行い、2回目入札を辞退する場合は入札書は1通でよろしいでしょうか。
問題ありません 弊社が落札した場合，契約協議は電話，メール等での対応でよろしいでしょうか。
可能です。
電気料金ご請求の際、専用印を使用させていただいており、請求書は、当該の専用印が印字されたものとなります。その場合、落札後に使用印鑑届の提出お手続きが必要でしょうか。
入札参加資格申請時に届けている使用印をご使用ください。異なる印鑑の使用を希望する場合は、落札後速やかにちば電子調達システムにおいて変更の申請をしてください。
契約保証金は免除でよろしいでしょうか。 公告文を参照してください。
契約書締結日は需給開始日より前の日付となりますが、宜しいでしょうか。
(10月1日が需給開始日の場合、契約書締結日は9月30日となります) 規定により、落札決定の日から原則として7日(閉庁日を除く)以内に契約を締結するものとします。
支払期限日および遅延利息に関して、それぞれ｢乙への料金の支払期限は乙の定める約款等の規定によるものとする。｣｢支払期日までに支払われない場合には電気需給約款に定める延滞利息を申し受ける｣といった、契約条項にさせていただくことは可能でしょうか。
支払期限日および遅延利息に関しては、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に準ずるものとします。
支払期日を支払遅延防止法に準じて，請求書受理後30日以内とさせていただくことは可能でしょうか。
適法な支払請求を受けた日から30日以内に支払います。
契約書の単価は内訳書と合わせたいのですがよろしいでしょうか。
(外税内訳書→契約書単価も外税、内税内訳書→契約書単価も内税) 公告分に記載のとおり、金額内訳書に記載の単価(税込)を以て契約するものとします。
電 力 需 給 契 約 書(案)1.契約件名 船橋市公共施設電力需給2.需給場所 78施設 (別紙1のとおり )3.規 格(1) 供給電気方式 交流3相 3線方式(2) 標準電圧 6,000V(公称電圧6,600V)(3) 標準周波数 50Hz(4) 受電回線 1回線受電(一部2回線受電 本線予備電源線方式)その他仕様書の規格のとおり4.需給期間 令和元年10月1日から令和2年 9月30日まで5.契約保証金船橋市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、上記の電力供給について次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。(契約の目的)第 1条 受注者は、別添「仕様書」に基づき、各施設で使用する電力を需要に応じて供給し、発注者は受注者にその対価を支払うものとする。(契約金額)第2条 契約金額(税込)は次のとおりとする。基本料金単価(1kWにつき)(令和元年10月1日～令和2年 9月30日)予備電源単価(1kWにつき)(令和元年10月1日～令和2年 9月30日)電力量料金単価(1kWhにつき 燃料費調整額を含めない)電力量料金単価西浦処理場ピーク時間夏季の平日 (土曜日含む )午後1時から午後 4時まで(令和2年 7月1日～令和2年 9月30日)夏季昼間時間平日 (土曜日含む )午前8時から午後 10時までただし、ピーク時間帯を除く(令和2年 7月1日～令和2年 9月30日)その他季昼間時間平日 (土曜日含む )午前8時から午後 10時までただし、ピーク時間帯を除く(令和元年10月1日～令和2年 6月30日)夜間時間ピーク時間及び昼間時間(夏季・その他季)以外の時間ただし、日曜・祝日(「国民の祝日に関する法律」に規定する休日)及び 1月2日・3日、4月 30日、 5月1日・2日、 12月 30日・31日は全日夜間時間とする。電力量料金単価本庁舎その他施設夏季(令和2年 7月1日～令和2年 9月30日)その他季(令和元年10月1日～令和2年 6月30日)再生可能エネルギー発電促進賦課金(1kWhにつき)(再生可能エネルギー発電促進賦課金単価については、当該地域の一般送配電事業者が定める単価に準じるものとする。なお、単価が変更になった場合、変更契約は取り交わさないものとする。)2 基本料金単価については、第10条第2項に基づく、力率に応じた割引を行うものとする。(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。但し、発注者の承諾を得たときはこの限りではない。(供給の保証)第 4条 受注者が電力会社との託送供給契約により電気の供給を行う場合は託送供給約款等により定める料金は、受注者が負担するものとする。(使用電力量の増減)第 5条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。(本庁舎・西浦処理場における契約電力)第6条 本庁舎における各月の契約電力は、1,600kWとする。西浦処理場における各月の契約電力は、504kWとする。(1) 契約電力を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議の上変更する。(2) 発注者が契約電力を超過した場合は、契約超過金の支払いについて発注者及び受注者が協議を行い、契約超過金の支払いが適当であると認められたときは、発注者は当該協議において、決定された金額を超過金として受注者に支払うものとする。(本庁舎・西浦処理場以外の各施設における契約電力)第 7条 本庁舎・西浦処理場以外の各施設における各月の契約電力は、次の各号に該当する場合を除き、その1月の最大需要電力と前 11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。(1) 契約受電設備を増加する場合で、増加した日を含む 1月の増加した日以降の期間の最大需要電力の値がその 1月の増加した日の前日までの期間の最大需要電力と前 11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るとき。(2) 契約受電設備を減少する場合で、 1年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなとき。2 各施設において最大需要電力が 500kW以上となる場合は、当該施設の契約電力を発注者受注者協議によりすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、第1項によって定めることとする。(計量及び検査)第8条 計量日は現在の計量日の午前0時とし、受注者は計量日時に記録された電力量計の読みにより使用電力量を計量し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。(料金の算定期間)第9条 料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。(電気料金の算定)第10条 電気料金は基本料金、予備電源料金、電力量料金(当該地域の一般送配電事業者が、需要家に適用する燃料費調整額を含む)、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とする。但し、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てし、施設ごとに算出する。
2 基本料金は、契約電力に基本料金単価を乗じ算出するものとするが、当該月の力率が 85%を上回る場合は、その上回る 1%につき基本料金を 1%割引し、 85%を下回る場合はその 1%につき基本料金を 1%割増するものとする。3 予備電源料金は、予備電源単価に本庁舎の契約電力を乗じて算出する。4 電力量料金は、季別の電力量料金単価に第8条で計量した使用電力量を乗じ算出するものとする。(料金の支払い及び遅延利息)第11条 受注者は第8条に定めた検査終了後、第10条によって算出した金額を 1ヶ月毎に請求するものとし、発注者は受注者から適法な支払請求書を受理した日から起算して、30日以内(以下「約定期間」という)に支払わなければならない。2 発注者は前項の約定期間内に対価を支払わなかった場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第256号)第 8条第1項の規程に基づき財務大臣が決定する率で計算した額を履行遅滞の違約金として支払うものとする。但し、その金額に 1円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
(機密の保持)第12条 受注者は、本契約の処理上知り得た事項を他人に漏らしてはならない。また、本契約を退いた後も同様とする。(契約の解除)第13条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。⑴ 受注者が、天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと発注者が認めたとき。⑵ 本契約の履行に関し、受注者又はその使用人等に不正があったとき。⑶ 受注者が、本契約条項に違反したとき。⑷ 受注者が、正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても、これに着手しないとき。⑸ 受注者が、正当な理由がないのに、発注者の指示に従わないとき。⑹ 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(契約が解除された場合等の違約金)第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、当該日から期間満了の日までに係る予定使用電力量に対する第 10条に規定する電気料金の10分の１に相当する額を、違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。⑴ 前条の規定によりこの契約が解除された場合⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第 1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第 1項の違約金に充当することができる。４ 受注者は、前条の規定により契約が解除されたとき又は第 2項各号に規定する者が契約を解除したときは、発注者にその損害賠償を請求することができない。(損害賠償)第15条 発注者は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。２ 受注者は、自己の責により発注者又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。3 第三者の行為により電気の供給停止等を生じた場合において、発注者が当該第三者に損害賠償の請求をするときは、受注者は、発注者に協力するものとする。(予算の減額又は削除に伴う解除等)第16条 本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。2 受注者は、前項の規定により契約を変更又は解除された場合に損害が生じたときは、発注者にその損害の賠償を請求することができる。(個人情報の保護)第17条 受注者は、委託業務を行うに当たり、個人情報の適切な管理のために次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 個人情報の保管及び管理について、漏えい、き損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。⑵ 業務目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。⑶ 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。⑷ 業務に従事する者に対し、委託業務に従事しているとき及び従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知するとともに、業務に従事する者の監督を適切に行わなければならない。⑸ 受注者は、個人情報を取り扱う従事者を明確にし、発注者から求められた場合には報告しなければならない。⑹ 業務を第三者に再委託(当該再委託につき順次にされる委託を含む。
以下同じ。)してはならない。⑺ この条に違反する事態が生じ、生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取り扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。⑻ 受注者は、契約内容の遵守状況について、発注者が求めた場合には報告するものとし、その内容に変更のあった場合は随時報告するものとする。⑼ 受注者は、受注者の責めに帰する理由により、個人情報が漏えい又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、賠償義務を負うものとする。⑽ 発注者は、必要があると認めるときは受注者に対して実地の調査を行うとともに、必要な資料の提出を求めることができるものとする。(協議)第 18条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約事項に定めのない事項については、発注者受注者協議の上、決定するものとする。(合意管轄)第19条 本契約に関する訴訟については、千葉地方裁判所を管轄裁判所とする。以上の契約の締結を証するため、この契約書 2通を作成し、発注者受注者双方の記名押印の上、各自1通を保有する。令和元年 月 日発注者 船橋市湊町2丁目 10番 25号船橋市船橋市長 松 戸 徹 印受注者談合その他の不正行為に係る特約条項(談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)第１条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。一 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。)第４９条に規定する排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。二 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第７条の２第１項(同条第２項及び第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。三 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治４０年法律第４５号)第９６条の６又は第１９８条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。２ 前項各号のいずれかに該当し、かつ、発注者が契約を解除した場合においては、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。３ 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)第２条 受注者は、この契約に関して前条第１項各号のいずれかに該当する場合(同項第１号については、独占禁止法第３条、第６条、第８条第１号若しくは第２号又は第１９条に規定する違反行為に該当する場合に限る。)は、発注者が契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、契約金額の１０分の２に相当する賠償金に契約金額の支払の日から当該賠償金の支払の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付して支払わなければならない。ただし、前条第１項第１号の規定に該当する場合において、命令の対象となる行為が、不公正な取引方法(昭和５７年６月１８日公正取引委員会告示第１５号)第６項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、そのことを発注者が認めるときは、この限りでない。２ この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する契約金額の１０分の２に相当する額のほか、契約金額の１００分の５に相当する額を賠償金とし、前項に規定する利息を付して支払わなければならない。一 前条第１項第２号に規定する確定した課徴金納付命令について、独占禁止法第７条の２第８項又は第９項の規定の適用があるとき。二 前条第１項第１号に規定する排除措置命令若しくは第２号に規定する課徴金納付命令又は第３号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。３ 前２項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。４ 第１項及び第２項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。５ 第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
船橋市電気の調達に係る環境配慮契約実施要領(目的)第１条 この要領は、船橋市グリーン調達等基本方針(以下「方針」という。)に基づく電気の入札の実施に必要な事項を定めることを目的とする。(用語)第２条 この要領で使用する用語は、方針で使用する用語の例による。(対象)第３条 別添対象施設の高圧受電施設を対象とする。(環境評価項目)第４条 環境評価項目は、次のとおりとする。(1) 二酸化炭素排出係数 *調整後排出係数(2) 二酸化炭素排出係数 *実排出係数(3) 未利用エネルギーの活用状況(4) 再生可能エネルギーの導入状況(5) 環境マネジメントシステムの導入状況(6) 環境報告書の発行状況(入札の参加資格者)第５条 入札の参加資格者は、前条で定める評価項目について、別表により算定した得点の合計が70点以上であること(評価)第６条 入札に参加しようとする小売電気事業者は、前条の規定により算定した評価点を記載した環境評価項目報告書(第1号様式)を市長に提出するものとする。２ 前項の報告書には、次に掲げる書類または図表を添付するものとする。(1) 未利用エネルギーの活用について示す書類または図表(2) 電源構成等を開示した書類または図表(3) 環境マネジメントシステムを導入している場合は、審査登録証等の写し(4) 環境報告書を発行している場合は、最新の環境報告書(その他)第７条 この要領により定めるもののほか、必要な事項は別途定める。(事務処理)第８条 この要領に係る事務処理は、環境政策課において行うものとする。附 則この要領は、平成３０年４月２４日から施行する。この要領は、平成３１年３月２５日から施行する。電気の調達に係る環境配慮契約評価基準 別表評価項目 区分 配点前年度の二酸化炭素排出係数(kg-CO2/kWh)*調整後排出係数(注1)0.450未満 700.450以上 0.475未満 650.475以上 0.500未満 600.500以上 0.525未満 550.525以上 0.550未満 500.550以上 0.575未満 450.575以上 0.600未満 400.600以上 0.625未満 350.625以上 0.650未満 300.650以上 0前年度の二酸化炭素排出係数(kg-CO2/kWh)*実排出係数(注2)0.412未満 300.412以上 0.462未満 200.462以上 0.512未満 100.512以上 0前年度の未利用エネルギーの活用状況(注3) 0.675 %以上 100 % 超 0.675 %未満 5活用していない 0前年度の再生可能エネルギーの導入状況(注4)5.00 % 以上 203.00 % 以上 5.00 % 未満 151.50 % 以上 3.00 % 未満 100% 超 1.50 % 未満 5導入していない 0環境マネジメントシステムの導入状況(注5) 導入している 5導入していない 0環境報告書の発行状況(注6)発行している 5発行していない 0注1 前年度の二酸化炭素排出係数(kg-CO2/kWh)*調整後排出係数「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表された前年度の調整後排出係数とする。注2 前年度の二酸化炭素排出係数(kg-CO2/kWh)*実排出係数「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表された前年度の実排出係数とする。注3 前年度の未利用エネルギーの活用状況前年度の未利用エネルギーの活用状況とは、以下の算定式により算出する。≪算定方法≫未利用エネルギー活用状況(%) = (①÷②)×100① 前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)② 前年度の供給電力量(需要端)(kWh)(1) 未利用エネルギーによる発電を行う際に，他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は，次の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。※ 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は，発電電力量を熱量により按分する。※ 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は，未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し，当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。(2) 未利用エネルギーとは、発電に利用した①～③に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については、含まない。))をいう。① 工場等の廃熱または排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)」で定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。)③ 高炉ガスまたは副生ガス注4 前年度の再生可能エネルギーの導入状況前年度の再生可能エネルギー導入状況とは、以下の方法で算定した数値をいう。≪算定方法≫前年度の再生可能エネルギー導入状況(%) = (①+②)÷③×100① 前年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の送電端における利用量(kWh)② 前年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の送電端における利用量(kWh)ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。③ 前年度の需要端における供給電力量(kWh)(1) 再生可能エネルギーとは、FIT 法に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000 kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気をいう注5 環境マネジメントシステムの導入状況評価対象となる環境マネジメントシステムは、「ISO14001」、「エコアクション21」、「エコステージ」、「KES」とする。注6 環境報告書の発行状況評価対象となる環境報告書は、「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(環境配慮促進法)」に定める記載事項を満たす「環境報告書」又は「CSR報告書」とする。注7第1号様式提出時点で前年度の数値が公表されていない場合は、別表及び(注1)～(注4)中の「前年度」を「前々年度」と読み替えるものとする。第1号様式年 月 日環境評価項目報告書船橋市長 あて所在地名称代表者氏名 ○印担当者氏名連絡先船橋市電気の調達に係る環境配慮契約実施要領第6条第1項に基づき、算定した点数等について関係書類を添えて以下のとおり報告します。なお、この報告書及び添付書類に係る記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
評価項目 数値 点数前年度の二酸化炭素排出係数(kg-CO2 / kWh)*調整後排出係数前年度の二酸化炭素排出係数(kg-CO2 / kWh)*実排出係数前年度の未利用エネルギーの活用状況前年度の再生可能エネルギーの導入状況環境マネジメントシステムの導入状況 有・無環境報告書の発行状況 有・無合計1 「数値」及び「点数」には「船橋市電気の調達に係る環境配慮契約実施要領」別表により算定した値を記入すること。「有・無」は該当するものを○で囲むこと。2 記入した数値の算定根拠となる書類を添付すること。対象施設本庁舎分庁舎庁舎別館福祉ビル二宮出張所[庁]芝山出張所[庁] , 私立保育所 複合施設西船橋出張所 , 老人憩いの家、地域ステーション 複合施設三山市民センター 等複合施設船橋スカイビル(男女共同参画センター)中央老人福祉センター北部福祉会館 等複合施設西部福祉会館南部福祉会館社会福祉会館ケア・リハビリセンター等複合施設看護専門学校身体障害者福祉作業所太陽 , 身体障害者福祉ホーム若葉 複合施設海神児童ホーム , 西簡易マザーズホーム , 老人憩いの家 複合施設宮本第一保育園浜町保育園若松保育園湊町保育園千鳥保育園西船保育園別添本中山保育園行田保育園高根保育園二宮保育園習志野台第一保育園習志野台第二保育園高根台保育園芝山第一保育園小室保育園青少年センター、海神第二保育園 等複合施設本町保育園海神第一保育園中央保育園保健福祉センター農業センター 等複合施設運動公園運動公園 体育館法典公園 ＜グラスポ＞ 等複合施設船橋駅南口地下駐車場消防局中央消防署合同庁舎 , 消防指令センター , 職員研修所 複合施設東消防署 前原分署西部消防保健センター総合教育センター 等複合施設郷土資料館一宮少年自然の家青少年会館中央公民館 , 市民文化ホール 複合施設宮本公民館 等複合施設海神公民館浜町公民館 等複合施設東部公民館 , 消防団第十三分団2班器庫 (前原西) 等複合施設飯山満公民館薬円台公民館 等複合施設西部公民館 等複合施設丸山公民館塚田公民館 等複合施設法典公民館 等複合施設西船レックス(葛飾公民館)北部公民館 等複合施設八木が谷公民館三咲公民館 等複合施設松が丘公民館小室センター坪井公民館高根台公民館 等複合施設夏見公民館高根公民館新高根公民館 等複合施設東図書館 等複合施設北図書館 等複合施設西図書館高瀬下水処理場上部運動広場(タカスポ)北口地下駐車場西浦処理場清掃センター地方卸売市場市立小、中、特別支援学校、高等学校
内訳書入 札 金 額 内 訳 書,件 名,船橋市公共施設電力需給,納 入 場 所,本庁舎他,入 札 金 額,58772466,納 入 期 間,令和元年10月1日0時 ～ 令和2年9月30日24時,【 注 意 事 項 】,１．各項目の単価欄に見積り単価(税込)を入力してください。, ＊単価は、小数点第２位までとします。, ＊他の項目等について追加・修正・削除はしないでください。,２．入札金額(電子入札システムに入力する額)は税込総額とします。,３．入札金額と入札金額内訳書(本書)の総合計(税込)金額が同一にならないときは、その入札は無効になります。,４．各項目の金額欄において、小数点以下が生じた場合には、小数点以下を切り捨てとします。(自動計算),５．契約単価は、単価(税込)とします。,項 目,予定数量,単位,単価(税込),乗数,金額(円),備考,①,基本料金,104772,ｋＷ,0.85,0,②,予備電源料金,19200,ｋＷ,0,③,ピーク時間料金(西浦処理場),83130,ｋＷｈ,0,④,夏季昼間時間料金(西浦処理場),268300,ｋＷｈ,0,⑤,その他季昼間時間料金(西浦処理場),1040070,ｋＷｈ,0,⑥,夜間時間料金(西浦処理場),1260060,ｋＷｈ,0,⑦,夏季料金(本庁舎・その他施設),4487980,ｋＷｈ,0,⑧,その他季料金(本庁舎・その他施設),12783330,ｋＷｈ,0,⑨,再生可能エネルギー発電促進賦課金,19922870,ｋＷｈ,2,58772466,総合計(税込),58772466,＊入札金額この金額を入力すること,本書を電子入札の場合には、電子入札システムで添付すること、紙入札の場合には、紙入札書に糊付け割印で添付すること。どちらも、添付がない場合には、その入札は無効となります。,
別紙様式１－２(物品調達・物品賃貸借) 年 月 日 船橋市長 あて住所 商号又は名称 代表者職氏名 (受任者)一般競争入札参加資格要件確認申請書 下記物品調達又は物品賃貸借に入札参加を希望するので資格要件について確認されたく、下記のとおり、関係書類を添えて申請します。なお、下記内容については、事実と相違ないことを誓約します。
物品名等案件番号D70案件名船橋市公共施設電力需給納入場所本庁舎他納入実績(入札公告で指定したもの)案件名発注者契約金額(千円)納入期限納入場所必要とする許可又は資格許可名取得年月日有効期限記載責任者氏 名開札時の立会希望する・希望しない電話番号ＦＡＸ番号(注意事項)本申請書を受理した後、『競争入札参加資格確認通知書』を発行するが、参加資格要件を全て審査しておらず、開札後に落札候補者となった者について審査する。
資格区分
格付判定【市記入欄】
別紙様式２紙 入 札 方 式 参 加 届 出 書 年 月 日船橋市長 あて住所商号又は名称代表者職氏名 (受任者) 印下記調達案件について、紙入札方式による参加を希望し届出ます。
記１．業務委託(案件)名 船橋市公共施設電力需給 ２．業務委託場所及び施設名(納入場所)本庁舎他 ３．電子入札に参加できない理由(□にチェックを入れてください。) □ ＩＣカードを保有していないため□ ＩＣカードの取得手続き中□ 新規取得 □ 記載事項変更のため再取得 □ 失効・破損等による再取得その他の理由
別紙様式３一 般 競 争 入 札 書(紙入札業者用) 年 月 日船橋市長 あて住所 商号又は名称代表者職氏名 (受任者) 印下記調達案件について、契約締結に関する法令及び船橋市契約規則を守り、貴市の入札約款を承諾の上入札します。なお、成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない者でないこと、入札書の内容について事実と相違ないこと、下記調達案件の入札に対し、連合等により入札の公正を害するような不正行為をしていないことを誓約し、入札終了後において連合等の疑いが生じたときは、市のとる措置に従い、一切の異議を申立ないことを併せて誓約します。
金額十億百万千(消費税及び地方消費税相当額を含まない金額)くじ番号(任意の３桁の数字を記入する。)業務委託(案件)名 船橋市公共施設電力需給 業務委託場所及び施設名(納入場所) 本庁舎他【記載に際しての注意事項】１．入札書の記載事項に誤記入があった場合には、失格となります。
２．印鑑は、入札参加資格申請時に届出をした使用印鑑を押印して下さい。
３．入札書は、封筒に入れ必ず封印し、裏面に必要事項を記入のうえ、定められた期限までに郵送(書留・特定記録郵便)により提出して下さい。持参不可４．日付は、入札書受付開始日から開札日の間の日付を記入してください。
５．くじ番号が未記入の場合には、電子調達システムで自動付番します。
船橋市物品調達等一般競争入札実施要領・入札にあたっての業者マニュアルについては以下のＵＲＬ(船橋市ホームページ)より確認できます。
http://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/nyusatsu/004/p025172.html